Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Договор подряда на ремонт мягкой кровли

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы ремонт мягкой кровли с утеплением Приложение к настоящему Договору , на основании Технического задания Приложение к настоящему Договору и в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой Приложение к настоящему Договору , а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ окончательный расчет является справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 прилагаемая к ней расшифровка по видам работ форма КС-2 , и акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами, счет, счет-фактура. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Проект договора на ремонт мягкой кровли с утеплением (стр. 1 )

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы ремонт мягкой кровли с утеплением Приложение к настоящему Договору , на основании Технического задания Приложение к настоящему Договору и в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой Приложение к настоящему Договору , а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ окончательный расчет является справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 прилагаемая к ней расшифровка по видам работ форма КС-2 , и акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами, счет, счет-фактура.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до Авансирование не предусмотрено. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы за выполненные работы по договору на сумму неустойки.

Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. Обеспечить соответствие объекта его отдельных частей условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 двадцать четыре месяца со дня сдачи.

За представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивает арендную плату и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим договором. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 24 часов приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.

Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов недоделок и сроки их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения уполномоченным Заказчика акта о приемке выполненных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжение Договора с Подрядчиком в следующих случаях:.

Ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за недостатки дефекты , обнаруженные в пределах гарантийного срока 24 двадцать четыре месяца, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникших до этого момента.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные договором сроки, но не позднее Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров.

При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ. Солидарности д. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен не в электронной форме является право заключения договора на ремонт мягкой кровли с утеплением по адр. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от Российский рубль.

Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством приобретением изделий, материалов, конструкций и т. Цена договора рассчитывается как начальная максимальная цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной максимальной цены.

В случае если Участник не является плательщиком НДС в том числе находится на упрощенной системе налогообложения , расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной максимальной цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Виды и объемы работ по договору: Работы выполняются с материалом Подрядчика. Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют смете Заказчика, приведенной здесь ниже, и предоставленной в качестве обоснования начальной максимальной цены Заказчика. Утепление покрытий плитами: из легких ячеистых бетонов или фибролита насухо к стоим. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя к стоим.

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до мм без фартуков к стоим. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками.

Мастика двухкомпонентная на основе полиуретанового полимера для межпанельных швов ТССЦ 4. Уплотнение стыков прокладками прп в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо к стоим. Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. ТССЦ На ремонт кровли по адресу: пр. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя к стоим. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой к стоим. Регистрация Войти. Проект договора на ремонт мягкой кровли с утеплением стр. Роман Гуров. Договор Проекты договоров Договора на выполнение ремонтных работ Теплоизоляция Кровельные материалы Кровля Утеплители.

Предмет ДоговорА 1. Срок выполнения работ 2. Начало выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания договора. Дата окончания выполнения работ: Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора. Права и обязанности сторон 4. Заказчик обязан: 4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора. Подрядчик обязан: 4. Сдать объект результат выполненных работ рабочей комиссии Заказчика. Порядок сдачи и приемки работ 5. Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжение Договора с Подрядчиком в следующих случаях: - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков проведения работ; - систематического невыполнения обязательств по Договору.

Прочие условия 9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Приложение — Локальная смета; 2. Приложение — Техническое задание; 3. Приложение — план графика работ. Техническое задание на ремонт кровли по адресу: пр. Источник финансирования: средства Заказчика.

Порядок формирование цены договора: 6. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Место выполнения работ : Российская Федерация, г. Санкт — Петербург: - пр. Условия и сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: не позднее Работы могут быть досрочно выполнены Подрядчиком. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками м восстановленной герметизации стыков 0.

Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м м 0.

Договор подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом

Все работы выполняются с соблюдением правил противопожарной, технической и экологической безопасности. На странице представлена, актуальная в году, Форма договора подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом, заключаемый между юридическими лицами. В Тему: Договор подряда на выполнение проектных работ.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: Ремонт кровли. Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ.

Договор подряда на кровельные работы г. Предмет договора 1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

Договор подряда на кровельные работы

Часть 2. Строительное производство. Подрядчик выполняет кровельные работы из своих материалов, на своем оборудовании и с помощью своих инструментов. В течение выполнения работ по настоящему Договору вести Общий журнал работ Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября г. N Передать результат работ Заказчику по Акту о приемке выполненных работ Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября г. Одновременно с передачей Заказчику результата выполненных работ представить Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и услуг Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября г.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: Ремонт кровли. Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ. Указанная в п. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации и актов дополнительных работ, предоставляемых Подрядчиком, согласованных с Заказчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон.

Как изменить назначение участка, если этого требует предстоящая хозяйственная деятельность или планы по строительству дома. В этом случае его законными представителями являются родители либо опекуны.

Если при обращении за вычетом к работодателю вы не успеваете получить всю сумму налогового возврата до конца текущего года. Такую информацию могут предоставить сервисы на сайтах территориальных фондов или страховых медицинских организаций.

Что касается условий перелета, здесь перевозчик гарантирует соблюдение аналогичных условий полета с пассажирами, летящими тем же классом, которые приобрели авиабилеты без скидок.

Рекомендации по тому, каких врачей нужно пройти, может дать участковый педиатр, к которому необходимо обратиться изначально.

Если нужно закупить товары, материалы большими партиями, подотчетному лицу необходимо заранее позаботиться о согласовании с контрагентами заключение договоров на каждую партию, не превышающую указанный лимит расчетов наличными. Подать иск можно лишь в течение трех месяцев с даты получения отказа.

Дают капитал за двойню или .

В установленный законом срок Ответчик имел возможность удовлетворить в добровольном порядке мои заявленные требования. За основание возьмите ст. Уход за ребенком-инвалидом до 18 лет оплачивают максимум за 120 дней в году. Результат работ оформляется в отчет об оценке. Уходящему с середины месяца в отпуск сотруднику положено выплатить зарплату за предыдущий месяц полностью, за три дня до начала отпуска - отпускные, и в день аванса включить его в ведомость на аванс.

Нарушения цветового восприятия - .

При этом работа представителей центра будет заключаться в следующем: Восстановление свидетельства о расторжении брака через госуслуги. Санкции за нарушение санитарных норм шумового загрязнения. В частности, к таким доказательным аргументам может быть отнесена видеозапись обслуживания данного покупателя (в тех магазинах, где проводится съемка). В случае утверждения законодателем нормативного распоряжения, юридические лица могут быть освобождены от налогообложения инновационных технических приборов с увеличенным уровнем эффективности.

Постановка на учет автопогрузчика, регистрация электропогрузчика: сроки. Очень часто они просто отдают страховой полис новому владельцу. Какие требования к знаку аварийной остановки.

Договор подряда на кровельные работы с [монтажом кровли/ремонтом кровли] и передать полученный при выполнении работ результат. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с [число, месяц.

Необходимо сдать бумаги в течение полугода от даты усыновления. Стропальщик должен обращаться к нему при отсутствии средств индивидуальной защиты, соответствующих грузозахватных приспособлений, вспомогательного инвентаря, в случаях, когда неизвестна масса груза, а также для получения другой необходимой информации.

С уважением Вера Петровна. Комитент является собственником продаваемого товара, ему принадлежит право на реализацию и продажу. Малообеспеченными же, являются семьи и граждане величина доходов которых не превышает прожиточного минимума, размеры таких выплат установлены Постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г.

В случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей родители или законные представители могут быть привлечены к наказанию. Именно уплата считается моментом заключения договора о страховании. Данный электронный сервис в режиме онлайн позволяет подать заявление и все необходимые документы.

За неуплату налогов предусмотрена ответственность в виде оплаты штрафа. Эта обязанность предусмотрена статьей 1, пунктом 1 статьи 8 и статьей 15 Федерального закона от 01. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик (исполнитель). Уволен в связи с ликвидацией организации.

Для семей производится зачет части стоимости недвижимого имущества. Законодатель не оговаривает степень нетрудоспособности, как условие для подачи искового заявления о взыскании алиментов.

Механизм банкротства предприятия четко прописан законодательством, которое не делает различий между компаниями-застройщиками и другими организациями. Объявление о банкротстве рассматривается большинством должников в качестве эффективного способа избавления от действующих просроченных платежей, путем частичного или полного аннулирования задолженностей.

Далее проставляется подпись лица, подтверждающего достоверность представленной информации, и дата подписания формы. Однако принять заявление работники фирмы обязаны. Шаг 5: Выбрать способ получения ответа: телефон, письменно.

Для того чтобы получить документы из Росреестра предлагаем воспользоваться этим сервисом. В данном случае, определить отцовство вам поможет только генетическая процедура, т. По общему правилу наследники одной очереди призываются к наследованию одновременно и наследуют в равных долях. Как правильно поделить имущество при разводе, если есть совершеннолетние дети. Клиенту также поступает смс-сообщение о дате и сумме минимального платежа.

Также важным нововведением стала возможность приобретения автомобиля на материнский капитал.

В существующей практике возникла некоторая путаница, связанная с прекращением действия таких соглашений. Завтра утром поеду на почту и откажусь от получения посылки. И, наконец, всегда есть вероятность, что некоторые участники могут быть отклонены Заказчиком по итогам рассмотрения вторых частей заявок.

Комментариев: 2
  1. Розина

    Сидит тюфяк ничего не знаю, тогда уходи с этого места и пусть руководит тот кто все проверит узнает и заставит все организации работать на благо нашего народа.

  2. Васса

    Я с детства за то,чтобы на Земле не было границ..

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.